施工合同补充协议新版多篇

施工合同补充协议 篇一

发包人 ： （以下简称：甲方）

承包人 ： （以下简称：乙方）

经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就 年 月 日签订的就 工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：

一、写明具体补充的资料。

二、如有未尽事宜，双方另行协商。

三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

法人代表或代理人： 法人代表或代理人：

年 月 日 年 月 日

施工合同补充协议 篇二

协议编号：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年____月____日至________年____月____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从________年____月____日至________年____月____日，以及从________年____月____日至________年____月____日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________

乙方：_________________

签字盖章：_________________

签字盖章：_________________

日期：_________________

日期：_________________

施工合同补充协议 篇三

发包人：xx

承包人：xx

双方于20xx年5月28日签订了xx工程的《建设工程施工合同》（合同编号：xx）（以下简称原合同）。现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情景，经双方协商，特制订本补充协议。本补充协议与原合同具有同等的法律效力。当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。

一、工程概况：

工程名称：xx

工程地点：xx

工程资料：xx

的施工及保修

资金来源：自筹

二、工程承包范围

丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部资料。

三、合同工期：

施工工期：合同签订后25个日历日。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量标准合格。

五、合同价款

1、合同暂定总价￥：xx元（大写：人民币xx元整）

2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包。按附件的设计图纸进行施工，钢构围墙工程综合单价按每延米399.8元延长米包干，工程量按实结算，施工长度约为600米。本综合单价为包干价，费用资料与定额解释范围一致，包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、礼貌安全施工费用、利润、规费、税金、风险因素，并已研究垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整。

3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价。

4、其它按原合同（合同编号：FZ-KQ-前期011）相关条款执行。

六、付款方式

1、乙方完成本合同范围内的所有工程项目后，向甲方提出付款申请，甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%。

2、完成工程验收，且验收合格后，乙方向甲方提交决算报告及决算资料，甲方完成决算审核后，十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%。

3、余款作为工程保修金，本工程保修期为一年，自甲方正式验收合格签订之日开始计算；保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付，保修金不计利息。

4、每次付款前承包人应供给可供发包人财务入账的工程建安发票。

七、其他未约定的事项均按双方于20xx年5月28日签定的原合同（合同编号：FZ-KQ-前期011）约定资料执行。

八、本补充协议一式肆份，双方各执贰份。

九、附件：钢结构围墙设施图纸。

发包人（公章） 承包人（公章）

法定代表人： 法定代表人：

法人代理人： 法人代理人：

年 月 日

施工合同补充协议 篇四

发 包 人：________

承 包 人：________

为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情景，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下，签定本工程施工合同补充协议。

一、工程概况

1、工程名称：________

2．工程地址：________

3．建筑面积：________

4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

5．设计单位：________

6．监理单位：________

二．工程资料及承包范围

1．外墙面砖改为外墙漆

2．客厅推拉门取消

3．本工程为满七层，结构找坡

4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5．外墙40×40深灰色栅格取消

6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。

7．其余均按原图施工

三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

1．开、竣工日期

1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四．付款方式

本工程按建筑面积一次性包干，____元平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

五．合同生效与终止、争议处理

1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号 银行账号：

签定合同代表： 签定合同代表：

年 月 日 年 月 日